Das Lesezeichen wurde erfolgreich angelegt

Dokumente, für die Sie Lesezeichen angelegt haben, können Sie über die Lesezeichen-Verwaltung unter Mein Rechtsportal im rechten oberen Seitenbereich schnell wieder aufrufen.

Fenster schließen

 
Entscheidung

Anforderungen an die Behinderungsanzeige des Auftragnehmers; Voraussetzungen des Annahmeverzugs

BGH (VII ZR 440/01)

Datum: 19.12.2002

Fundstelle: BGHReport 2003, 479; BauR 2003, 531; DB 2003, 717; MDR 2003, 502; NJW 2003, 1601; NZBau 2003, 325; WM 2003, 1435; ZfBR 2003, 254

Auszug:
Die Klägerin fordert wegen einer Bauzeitverlängerung Schadensersatz und Entschädigung. Die Beklagte beauftragte die Klägerin mit Trockenbauarbeiten. Die VOB/B wurde vereinbart. Es war eine Bauzeit von 17 Wochen [...]